2022建筑工程用工合同是合同屋网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。建筑工程用工合同能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022建筑工程用工合同正文内容
发包人(全称)：_____________________________
承包人(全称)：______________________________
根据《民法典》和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_____________工程协商签订合同，共同信守。
第一条、工程事项
工程名称：_______________________________________;
工程地点：_______________________________________;
工程内容：_______________________________________;
工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二条、工程承包范围
承包范围：乙方包工，包料。
第三条、发包人工作
甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。
甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务
按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。
施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。
乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。
乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算
工程总价：大写_________________________________。
结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方__________元为预付款。
乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元
工程全部结束验收合格后，甲方向乙方付清余款。
工程结束三天内为工程验收期，逾期视为工程合格。
第六条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，工期相应顺延。
不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气;地震、洪水等天灾。
发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能正常进行。
第七条、违约责任
除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外，任何一方违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。
甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。
第八条、争议解决方式
本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。
第九条、其他
协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补充协议具有同等法律效应。
第十条、合同份数及生效日期
本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
《建筑工程用工合同.docx》
